Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : L'association des habitants de la rue Mansart à Saint Cyr l'Ecole
  • : Association de riverains du quartier de la rue Mansart à SAINT CYR L'ECOLE, ayant pour objet de promouvoir un développement équilibré du quartier pour en garder le calme et le pittoresque (en luttant contre les nuisances du chantier de rénovation du LEP Jean Perrin et celles de la circulation automobile dans une zone limitée en théorie à 30 km/h). L'association se veut aussi un informateur responsable des enjeux de notre ville. N'HESITEZ PAS A LAISSER DES COMMENTAIRES.
  • Contact

Numéros utiles

Courriel :                                 

Mansart78210@gmail.com                     

 

Mairie de Saint Cyr l'Ecole:

01 30 45 82 82

 

Urbanisme :                               

01 30 45 82 24

 

LEP Jean Perrin :                          

01 30 45 10 12

 

SARRY 78 :  

01 30 43 95 48

Archives

25 juin 2011 6 25 /06 /juin /2011 11:14

Quel reveil en fanfare !!!!

 

Certes nous étions prévenus du passage d'une grue mobile le 25 juin à paritr de 7 heures du matin, mais la société LEON GROSSE a dû être encore à l'heure d'hiver car ils sont arrivés en avance de 45 minutes par rapport à l'arrêté municipal.

 

Grâce à la discipline de tous, la voie était libre et nous vous en remercions. Merci également à l'entreprise LEON GROSSE que j'avais eu au téléphone la semaine précédante et qui est allé prévenir le voisinage immédiat du passage d'un engin de type CONVOI EXCEPTIONNEL dans la rue Mansart et la rue du Collège Technique.

 

Finalement, la grue a bien tourné dans l'impasse. Le point dur fût le passage du portail du LEP !!!! Il y a eu quelques tâches d'huile, mais après avoir demandé, elles furent nettoyées.

 

Pourquoi passer par notre impasse ? Simplement parce que la largeur de l'accès de chantier ne le permettait pas de 20 cm. Quel manque de prévision pour une entreprise sensée être professionnelle (réalisation en cours du terminal S4 à Roissy par exemple). Si la construction est réalisée avec le même amateurisme, pas étonnant qu'il y ait du retard ...... On nous dit que cela est dû au manque de prévision du maitre d'ouvrage, le Conseil Régional d'Ile de France, mais on ne peut que constater que le manque de rigueur se déroule à tous les échelons des intervenants sur ce chantier. 

 

photo CV 252

 

photo CV 261

En fait le bazar provient plus des camions qui stationnent sur la voirie de la rue Gabriel Péri.

 

J'ai fait un petit album sur les diverses photos prises.

Partager cet article
Repost0
17 juin 2011 5 17 /06 /juin /2011 10:28

Voici une copie en format pdf de l'arrêté municipal permettant le passage d'une grue mobile le samedi 25 juin 2011 dans le bas de la rue Mansart et dans la rue du Collège Technique (cliquer sur "link")


link


Cela impose en particulier de n'avoir aucun stationnement permis dans la journée sur cette zone.

 

Au passage, je me suis posé une question pratique :

1. la grue mobile vient pour démonter une grue à tour existante, dont il faudra bien faire enlever les morceaux par des camions.

2. Comme l'arrêté ne mentionne rien sur le passage de camions pour évacuer ces morceaux de grues, on en déduit logiquement que ces camions passent par une autre entrée.

3. A priori, le gabarit de la grue doit être similaire à ceux de ces camions.

4. D'où la question : pourquoi ne pas faire passer la grue par l'endroit où vont passer les camions?????? Il doit encore y avoir une bonne raison.....


Partager cet article
Repost0
13 juin 2011 1 13 /06 /juin /2011 10:00

A force de lire et relire ce qui peut trainer sur la "toile", nous trouvons quelques informations qui permettent d'éclairer un peu le dossier sur la SARRY 78.

 

Originaire de Rambouillet, cette Société d'Economie Mixte (SEM) s'est progressivement deployée sur les Yvelines. Un des anciens présidents est Mr Gérard LARCHER aujourd'hui président du Sénat et élu influent de ce département. 

 

Cette SEM a opéré sur Saint Cyr l'Ecole et Fontenay le Fleury, et il semble qu'il y ait quelques contentieux entre la SEM et ces autorités.

Espérons seulement que les élus du canton attendront de voir comment la maitrise d'oeuvre se sort de l'impasse de la rénovation du LEP Jean Perrin avant de lui confier d'autres travaux par la suite (même si une grande part de la responsabilité de ce petit désastre qu'est la reconstruction de ce LEP, réside dans la non préparation par la Maitrise d'Ouvrage qui est le Conseil Régional d'Ile de France).

A noter que nous sommes tous un petit peu "maitres d'ouvrages" car ces travaux sont financés par vos impôts.....

Partager cet article
Repost0
11 juin 2011 6 11 /06 /juin /2011 21:15

Mme Veronique HUYHNS en charge de l'équipe responsable de la reconstruction du LEP est toujours aux abonnées absentes.

 

Malgré 4 relances de la Mairie, aucune réponse à ce jour sur la sortie du LEP à compter de la rentrée 2011/2012.

 

Il faut craindre le pire et si aucune solution n'est trouvée, la rentrée se déroulera comme d'habitude par la rue du Collège Technique.

 

La Mairie est très surprise de l'attitude du Conseil Régional, car ils ont par exemple besoin de signer une convention pour des acquisitions du domaine communal pour faire l'entrée rue Sampaix. 

 

Nous allons donc recontacter Mme Brisson de la SARRY78 pour savoir ce qui se passe.

 

Et si la rentrée doit se passer rue du Collège Technique, nous enverrons une demande d'explication à la Cour des Comptes Régionale, qui a déjà un peu épinglé la SARRY78 en 2009. Avec un retard de plus d'un an, elle n'aura pas beaucoup de mal à constater que le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Ouevre ont une conception bien légère de l'utilisation de l'argent public.....

Partager cet article
Repost0
11 juin 2011 6 11 /06 /juin /2011 20:55

La Mairie a reçu cette semaine une demande de la part de l'entreprise LEON GROSSE qui réalise les travaux du LEP pour faire passer une grue mobile dans la rue Mansart et l'impasse du Collège Technique. Ceci a pour but de demonter une des deux grues du chantier et il se trouve que l'impasse du Collège Technique serait le seul accès possible pour que ce type d'engin rentre dans l'enceinte du LEP

 

Cela aurait dû se produire ce samedi 11 juin mais la Mairie a refusé l'arrêté dans un premier temps, demandant à ce que les voiries et les maisons fassent l'objet d'un inventaire photographique préalable.

 

Voici ce qui devrait donc passer d'ici 15 jours (a priori le 25 juin) dans notre rue......

 

LTM 1200-5.1 167x104 rdax 167x104

Mobile crane LIEBHERR LTM 1400

 

Dès mardi (le lundi étant à moitié férié), j'appelerais l'agence de Buc de l'entreprise mais je vous invite dès maintenant à en faire autant cette semaine en appelant au 01 30 97 09 90 et en demandant à parler à la personne en charge du chantier ou au directeur de l'agence. S'ils recoivent nombre d'appels, ils comprendront que quelquechose ne tourne pas rond.

 

S'ils ne font pas l'état des lieux préalable, il faudra sans doute bloquer la rue le samedi matin avec nos véhicules, quitte à les retirer si la Police vient.

 

J'essaye d'obtenir copie de l'arrêté municipal dès qu'il est signé pour avoir la preuve des obligations de l'entreprise.

 

 

Partager cet article
Repost0
30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 20:12

Sur le site de l'éducation nationale viennent de paraitre des indicateurs 2010 sur les lycées de France, et le LEP Jean Perrin est donc sujet à la publication des résultats. Tout le détail se trouve sur le lien ci-dessous (cliquer sur "link" pour le revoi sur le site du journal L'EXPRESS qui publie les données)

 

link

 

Ces statistiques sont aussi sur le lien du site de l'Education Nationale.

 

Pour le LEP, le taux de réussite au baccalauréat ressort à 66%, contre 78% pour la moyenne de l'académie et plus de 80% pour la moyenne nationale.

 

Une morale de cette histoire est que nous souhaitons au LEP d'avoir un chantier qui se termine le plus tôt possible pour retrouver la sérénité et travailler sur une hausse de ces résultats dans un environnement neuf et calme.

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0
18 mars 2011 5 18 /03 /mars /2011 16:00

Nous avons été accueillis à la Mairie de Saint Cyr l'Ecole pour parler du chantier de rénovation du LEP Jean Perrin en présence du Conseil Régional (Direction des Lycées), de la maitrise d'oeuvre (SARRY 78), de Mr le Proviseur du LEP du Maire et de conseillers municipaux ainsi que des représentants des services de la Mairie.

To make a long story short, le chantier a 12 mois de retard sur les 30 prévus suite à des problèmes de sols (eau, pollution,...) qui obligent à repenser les fondations des ouvrages. Et en plus, d'autres surprises sont à venir lors de démolitions qui se dérouleront cet été.

Un petit synoptique des phases prévisionnelles à ce jour nous a été remis, qui modifie en fait les 7 phases prévues au permis de construire et la date prévue pour que les élèves ne rentrent plus par la rue du Collège Technique est repoussée de plusieurs mois (aujourd'hui fin du passage des lycées à la sortie des vacances de la Toussaint fin octobre 2011), ce qui est inacceptable pour nous.


lien vers le fichier pdf remis par la SARRY 78 en réunion (avec les phases et les dates)

 

Il semble que ce chantier soit le chantier maudit du Conseil Régional, allant de problèmes en ennuis en catastrophes....C'est clair que la solution évidente était de détruire ce LEP, d'installer le lycée quelque part de manière provisoire puis de reconstruire !!!! 

Mais on a dû vouloir tenter une solution innovante et pas cher, et ce chantier part donc à vau l'eau et évolue à peu près comme les centrales nucléaires japonaises actuellement !!!!

Mais passons, le mal est fait et nous n'avons plus qu'à espérer que le Conseil Régional mette aujourd'hui les moyens qui ont fait defaut dans le passé. Ce chantier n'a tout simplement pas fait l'objet au début d'études sérieuses dans les règles de l'art (au 21ème siècle.....).

Il faut savoir que le LEP dispose de 5 entrées possibles, ce qui est énorme pour un chantier en région parisienne. Or comme par hasard, seule la sortie par la rue du Collège Technique convient....Ceci est trop facile et nous avons clairement dit :

24 MOIS DE SORTIE PROVISOIRE PAR NOTRE QUARTIER, CELA SUFFIT. IL N'Y AURA PAS UN JOUR DE PLUS.

Un compte rendu detaillé de la réunion vous sera envoyé ce weekend.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
12 mars 2011 6 12 /03 /mars /2011 08:59

 

 

sarry78 logo

 

 

La SARRY 78 est une SEM (société d'économie mixte) travaillant pour plusieurs communes des Yvelines (dont Fontenay).

 

Elle assure essentiellement des prestations de maitrise d'oeuvre mais aussi des études préalables (il semble qu'elle a travaillé sur un projet de ZAC pour la Mairie, celle dit Santos Dumont, projet du côté de l'aéroport).

 

Pour ce qui concerne les lycées, cette société a déjà plusieurs références, particulièrement à la Celle Saint Cloud. Ceci rend donc incompréhensible la gestion du retard du chantier du LEP, si nous avons affaire à des gens expérimentés.

 

Elle a recemment mis à jour son logo qui illustre "une modernité affirmée tout en préservant ses valeurs institutionnelles et corporate" (le mot corporate est anglais.....c'est bien).

 

Son site est dans le lien ci-dessous (chantiers réalisés et en cours)

 

lien vers le site internet de la SARRY 78.

 

Cette SEM a fait l'objet d'un rapport de la Cour des Comptes Régionale d'Ile de France en 2009 montrant des exercices fortement déficitaires jusqu'en 2005. Le rapport insiste sur un turnover important (5 personnes partant par an sur un effectif de 15 personnes, ce qui fait 33%....) ainsi que sur des dépassements d'enveloppes budgétaires assez significatifs pour quelques opérations (atteignant parfois + 81%). Le résultat de la société semble s'être amélioré, mais la question sur le turnover est intrigante. A noter que le rapport mentionne une réponse de la SARRY78 que nous ne trouvons pas sur internet.

 

 


Partager cet article
Repost0
9 mars 2011 3 09 /03 /mars /2011 22:06

Nous avons reçu ce jour confirmation de la Mairie au sujet de la réunion présentant l'état d'avancement du chantier de rénovation du LEP qui se tiendra à la Mairie de Saint Cyr l'Ecole le 17 MARS à 16 HEURES.

 

Venez nombreux.

Partager cet article
Repost0
8 mars 2011 2 08 /03 /mars /2011 10:41

Nous avons reçu après une seconde relance une réponse du cabinet d'architecte qui ne dispose malheureusement pas de vue du bâtiment C depuis la rue du Collège Technique. La raison invoquée est qu'il n'y a pas de changement volumétrique (ni à la hausse, ni à la baisse....) mais seulement un parement à vocation énergétique.

 

Réponse surprenante à plus d'un titre, car nous avons tous fait quelques aménagements de façade, qui doivent obligatoirement obtenir l'accord de l'architecte des Bâtiments de France puisque le quartier est dans le périmètre de vue du Lycée Militaire. Or pour avoir le permis, la moindre des choses est de faire un dessin ou une esquisse ou un plan. Ici rien....

 

On peut argumenter qu'aucun aménagement ne peut dégrader la vue superbe actuelle (!!!!).

 

Ce point sera evoqué avec la SARRY 78 lors de la rencontre prochaine.

Partager cet article
Repost0